1. Предмет Оферты.

1.1. Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя или указанного им грузополучателя прокат прецизионных сплавов (далее Товар) в количестве, ассортименте и в сроки, установленные в Счете на оплату (далее – Счете), являющегося неотъемлемой частью Оферты, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар по цене, указанной в счете.
1.2. Оплата Счета либо принятие товара на складе Покупателя является подтверждением согласия Покупателя с количеством, ассортиментом и стоимостью товаров, а также сроком поставки Товара, указанного в Счете.
1.3. Поставка Товара осуществляется на основании предварительного Заказа, оформляемого Покупателем на каждую отдельную партию Товара, и согласованного Сторонами в Счете.

2. Условия поставки и оформления заказа.

2.1. Покупатель на основании полученной от Поставщика информации, формирует, и передает (посредством факсимильной, электронной, почтовой, телефонной связи). Поставщику предварительный Заказ.
2.1.2. В случае принятия предварительного Заказа Поставщик оформляет основной Заказ в виде Счета на оплату со сквозной возрастающей нумерацией и обязательным указанием наименования, количества, цены, сроков и способа поставки Товара.
2.1.3. Количество поставленного Товара может отличаться от установленного Счетом, при этом толеранс (допустимое отклонение от установленного количества) на каждую поставку не должен превышать 10 (десять) процентов от указанного в Счете.
2.1.4. Покупатель обязуется оплатить излишне поставленный Товар в соответствии с условиями Оферты.
2.1.5. В случае предварительной оплаты Товара излишне отгруженный Товар должен быть оплачен в течение 10 банковских дней с момента поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.2. Доставка Товара от Поставщика к Покупателю может производиться автотранспортом Покупателя либо посредством привлечения третьих лиц (транспортной компании). Конкретный способ доставки определяется в Счете.
2.3. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Покупателю и подписания им товарной накладной Торг-12 или УПД, либо дата предоставления Товара уполномоченному лицу (грузоперевозчику) для доставки Товара Покупателю и подписания им товарно-транспортной накладной (транспортной накладной) или квитанции транспортной организации-перевозчика о получении Товара.
2.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели и/или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента исполнения Поставщиком своей обязанности по передаче Товара, как это определено в п. 2.3. настоящего Договора.
2.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06. 1965 г. и № П-7 от 25.04.1966 г с дополнениями, утвержденными постановлением Госарбитража СССР от 14.11.1974 г., регламентирующие порядок приемки.

3. Тара и упаковка.

3.1. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТа и/или ТУ и обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и хранении.

4. Цена и порядок расчетов.

4.1. Конкретный способ оплаты Товара, а также его цена определяется Сторонами в Счете.
4.2. Цена Товара устанавливается Сторонами в рублях РФ, включает стоимость упаковки и НДС и указывается в Счете.
4.3. В случае, если Стороны согласовали предоплату (в любом размере), то сроки по поставке Товара, отсчитываются с даты получения Поставщиком полного размера такой предоплаты.

5. Качество товара.

5.1. Качество Товара подтверждается Документом о качестве с отметкой ОТК Поставщика, заверенным печатью организации и подписью уполномоченного лица.

6. Сопроводительные документы.

6.1. Поставщик укомплектовывает каждую партию Товара следующими документами:
- универсальный передаточный документ (УПД), либо товарная накладная Торг-12 и счет-фактура,
- транспортной накладной/экспедиторской распиской (в случаях поставки через перевозчика),
- документы, подтверждающие качество и комплектность Товара, согласно п. 5.1. Договора.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За нарушение сроков поставки Товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.
В случае нарушения сроков перечисления аванса, Поставщик освобождается от ответственности за нарушение сроков поставки на период равный просрочке Покупателя.
7.2. За нарушение сроков оплаты Товара, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы неоплаченного Товара, за каждый день просрочки.
Стороны договора определили, что положение данного пункта Оферты является обязательным, неизменным, его условием. Покупатель обязуется уплатить указанную неустойку с точным расчетом 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день. Стороны достигли соглашения, что указанная неустойка является соразмерной несвоевременной уплате причитающихся с Покупателя сумм, и что не имеется оснований для уменьшения указанной неустойки на основании ст. 333 ГК.
7.3. Односторонний отказ Покупателя от заказанного Товара, после внесения предоплаты, не допускается.
7.4. Стороны согласовали, что без письменного согласия друг друга не вправе удерживать причитающиеся им денежные средства в счет погашения любых неустоек/штрафных санкций/убытков, начисленных на основании настоящего Договора или Закона.
7.5. Расходы по претензиям со стороны третьих лиц, ни одной из Сторон не предъявляются, и не уплачиваются.

8. Форс-мажор.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящей Оферте, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельства форс-мажора), возникших после заключения настоящей Оферты в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы будут являться документы государственных органов власти, компетентных уполномоченных органов или соответствующих организацией.
Каждая из Сторон в 15-дневный срок извещает другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. Претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, долж­ны быть оформлены в письменном виде, с приведением обоснований и произведенных расчетов (при необходимости), подписаны уполномоченными лицами Сторон и направ­лены по юридическому адресу почтой РФ с уведомлением о вручении.
9.2. Претензионный порядок урегулирования споров оставляет 20 календарных дней с момента направления претензии. В случае неполучения и/или возврата письма с претензией, направленного по юридическому адресу, письмо признается надлежащим образом отправленным, а претензионный порядок урегулирования споров соблюден.
9.3. В случае, если споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, не будут урегулированы в претензионном порядке, они могут быть переданы на разрешение Арбитражного суда по месту нахождения истца.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее акцепта Покупателем в соответствии с п. 1.2. Оферты и действует до полного исполнения принятых обязательств.
10.2. Поставщик имеет право в одностороннем и бесспорном порядке, без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в настоящую Оферту. Изменения вступают в силу после их публикации на сайте Поставщика и применяются к любому Заказу Товара.
10.3. Договор заключенный на основании данной Оферты, может быть расторгнут, в том числе путем одностороннего отказа от его исполнения, по основаниям предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящей Оферте без пись­мен­ного согласия другой Стороны.
10.5. Факсимильные копии документов (Счетов, Актов сверок, заказов) имеют юридическую силу до обмена оригиналами.
10.6. Каждая из Сторон в 15-дневный срок извещает другую Сторону об изменениях в документах, устанавливающих юридический статус, права и обязанности должностных лиц, имеющих право подписи финансовых документов и договоров, об изменении юридического/фактического адреса и банковских реквизитов, принятых решениях о ликвидации/реорганизации, а так же других решениях и обстоятельствах ограничивающих возможность исполнения обязательств по настоящей Оферте.
10.7. Стороны ежемесячно сверяют свои взаиморасчеты путем подписания акта сверки взаиморасчетов. Сторона, получившая акт сверки, подписанный другой стороной, обязана в течение 15 (пятнадцати) календарных дней подписать его либо направить другой стороне мотивированные возражения. Сторона, не направившая мотивированные возражения относительно акта сверки в 15-дневный срок, считается принявшей его.
10.8. Во всем, что не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Адреса и реквизиты:

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Техсплав» (ООО «Техсплав»)
ИНН 5029147037 КПП 502901001
ОГРН 5115029000048
р/с № 40702810740000012928
в ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
к/сч 30101810400000000225
e-mail: info@tehsplav.ru.

Юридический адрес:
141006, РФ, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 5А, стр. 1, офис 207.

Почтовый адрес:
141006, РФ, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 5А, стр. 1, офис 207.